[ 更换 ]
西安装修装饰网 - 全国专业的装修公司信息网站
热门城市
北京上海广州深圳成都杭州南京武汉天津西安重庆青岛沈阳长沙大连厦门无锡福州济南宁波昆明苏州郑州长春合肥南昌哈尔滨常州烟台南宁温州石家庄太原珠海南通扬州贵阳东莞徐州大庆佛山威海洛阳淮安呼和浩特镇江潍坊桂林中山临沂咸阳包头嘉兴惠州泉州三亚赣州九江金华泰安榆林许昌新乡舟山慈溪南阳聊城海口东营淄博漳州保定沧州丹东宜兴绍兴唐山湖州揭阳江阴营口衡阳郴州鄂尔多斯泰州义乌汕头宜昌大同鞍山湘潭盐城马鞍山襄樊长治日照常熟安庆吉林乌鲁木齐兰州秦皇岛肇庆西宁介休滨州台州廊坊邢台株洲德阳绵阳双流平顶山龙岩银川芜湖晋江连云港张家港锦州岳阳长沙县济宁邯郸江门齐齐哈尔昆山柳州绍兴县运城齐河衢州太仓张家口湛江眉山常德盘锦枣庄资阳宜宾赤峰余姚清远蚌埠宁德德州宝鸡牡丹江阜阳莆田诸暨黄石吉安延安拉萨海宁通辽黄山长乐安阳增城桐乡上虞辽阳遵义韶关泸州南平滁州温岭南充景德镇抚顺乌海荆门阳江曲靖邵阳宿迁荆州焦作丹阳丽水延吉茂名梅州渭南葫芦岛娄底滕州上饶富阳内江三明淮南孝感溧阳乐山临汾攀枝花阳泉长葛汉中四平六盘水安顺新余晋城自贡三门峡本溪防城港铁岭随州广安广元天水遂宁萍乡西双版纳绥化鹤壁湘西松原阜新酒泉张家界黔西南保山昭通河池来宾玉溪梧州鹰潭钦州云浮佳木斯克拉玛依呼伦贝尔贺州通化朝阳百色毕节贵港丽江安康德宏朔州伊犁文山楚雄嘉峪关凉山雅安西藏四川广东河北山西辽宁黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南海南贵州云南陕西甘肃青海台湾内蒙古广西宁夏香港澳门

「以案释法」装修是个麻烦事,诉讼维权有说法

维权 装修 说法 麻烦

1

自行找工头做家装

无法举证是“全包”

基本案情

张先生夫妇于2016年3月初经熟人介绍,找到陶先生进行房屋装修。双方没有签订书面的装修合同。张先生称,当时约定的装修款是3万元,方式为包工包料。2016年3月27日陶先生带人进场施工,张先生夫妇先后支付工程款3万元。后因工程款数额产生争议,导致尚未完工时陶先生即带领工人撤场。陶先生于2017年年初诉至法院,要求张先生夫妇支付未付工程款3万余元。张先生夫妇称,双方约定的装修方式是包工包料,现其已经支付3万元,不存在欠付款项问题。陶先生不认可双方约定的是包工包料的方式。审理中,鉴定机关对涉诉工程造价进行鉴定,确认该工程造价为55000元,鉴定花费9千元。

裁判结果

法院经审理后认为,双方通过口头形式成立了装饰装修合同关系。现张先生夫妇称装修方式为包工包料,但对此未提交证据,陶先生亦不予认可,故法院无法采信。陶先生已经完成的装修工作,张先生夫妇应支付相应工程款。根据该工程的造价扣除已支付装修款及未完工工程价值。最后,法院判决张先生夫妇向陶先生支付工程款15000元并承担鉴定费3200元。

法官释法

装饰装修合同涉及工程项目的确认、工程进度、工程结算与保修等各项内容,且标的额一般较大。很多业主选择自行找施工队进行装修,但存在不签订书面装饰装修合同、部分施工队缺少装修企业资质、装修质量难保证、工程结算存争议等各种问题。同时若自行雇佣装修工人从事装修工作,在施工过程中一旦发生人身伤亡事故,即便有事先书面约定,也可能导致业主为此巨额买单。因此建议业主尽量选择有室内装修资质的公司进行装修,并且签订书面的装饰装修合同,以明确双方权利义务,保护自身合法权益。

「以案释法」装修是个麻烦事,诉讼维权有说法

2

工程增减项未明确

被判支付工程款35万

基本案情

2012年底王先生与装修公司签订装修工程施工合同,约定装修公司对王先生的房屋进行装修。工程采用包工、包料方式,工程造价为100万元。合同约定:完工后,应通知业主验收,而后办理移交手续。装修公司表示工程于2013年6月17日竣工,7月18日验收,因王先生不断对工程进行增项,工程成本增加,现在王先生尚拖欠工程款79.5万元,故诉至法院要求王先生支付尾款及违约金。王先生认为工程未完工也没有验收,并没有增项,装修公司只完成了70多万的工程,其已经给付工程款73.6万元,不存在工程尾款的问题。审理中,鉴定装修工程造价为108.6万元,鉴定花费4万元。

裁判结果

法院经审理后认为,双方合同合法有效,均应予以履行。合同约定了100万的交钥匙工程,但双方均无法提供100万对应的有双方签字的具体项目报价书,现针对增减项问题及工程竣工问题亦无法提供有效证据,在双方没有约定情况下,无法只依据双方签订的合同金额确定工程造价,施工过程中,双方均在施工现场,有能力掌控工程项目及相应费用,故法院根据鉴定报告出具的工程造价判决王先生向装修公司支付工程款35万元,并承担鉴定费2万元。

法官释法

装修中经常出现增减项问题,尤其是装修增项,易导致装修成本超支。建议若业主选择全包的装修方式,则需要在合同中明确全包价格对应的具体装修项目,一旦施工过程中需要变更合同约定的工程项目,则应由双方共同签订书面变更协议,不仅可以明确增减项目调整后的工程费,也有助于明确工期是否存在延误问题。同时需要提醒业主,一旦此类案件进入诉讼程序,若双方对工程质量或工程造价存在争议,则需要启动司法鉴定程序,鉴定周期较长、成本也较高,维权也需理性对待。

「以案释法」装修是个麻烦事,诉讼维权有说法

3

未按期提供设计方案

业主诉解除合同获支持

基本案情

张女士与装修公司于2016年8月27日签订了施工合同及设计合同,同日张女士支付了工程款46000元及设计费8000元。设计合同约定设计周期60天,施工合同约定:施工图纸采取委托装修公司设计方式,由装修公司提供施工图纸,双方对施工图纸应以签收确认。设计合同则约定:完成房屋预交底测量后,装修公司应出具设计图纸。在业主交纳设计费后,业主在其设计方案上签字确认视为其已经提供设计服务。同时,合同约定了延误工期情况下张女士的合同解除权及相应的违约条款。装修公司庭审中称已经向张女士提供了《设计方案(施工图)》、《合同报价表》等,不同意退还设计费与工程款。但张女士称没有收到上述材料,认为装修公司并未实际准备开展工作。

裁判结果

法院经审理后认为,上述合同均合法有效,双方应遵守履行。装修公司依约应至少在设计周期届满时向张女士提供设计方案,并由双方对该方案予以签字确认。现装修公司无法证明其提交法院的《设计方案(施工图)》送达时间和方式,亦没有张女士签收证据,应视为装修公司没有按期交付设计方案。基于设计方案是实际施工的前提,故上述行为导致施工合同无法继续履行,应依约承担违约责任,并据此判决解除双方的《施工合同》及《设计合同》,由装修公司向张女士返还合同款56000元及给付相应违约金。

法官释法

合同解除权是合同当事人按照法律规定或者合同约定享有的解除合同的权利,它的行使将直接导致合同的权利义务的消灭。本案中合同约定了装修公司延误工期情况下的业主的解除权,故张女士有权依约行使合同解除权。根据合同法第97条的规定:合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。所以在合同解除后,权利义务的履行转换为返还和赔偿。

「以案释法」装修是个麻烦事,诉讼维权有说法

4

装修出现质量问题

业主要求修复获支持

基本案情

2013年5月,程女士与装修公司签订装修合同,合同约定:装修公司对程女士的房屋进行装修,如果因工程质量存在问题,返工费由装修公司承担。程女士应在装修公司将工程结算书报交5天内结清尾款,如果未付清尾款,装修公司有权不予签署保修单同时不承担保修责任。工程完工后,程女士认为装修工程存在质量问题,因此尚有15万元尾款未付,并将装修公司诉至法院要求其支付修复费用等经济损失50万元。装修公司称,施工过程中程女士并未提出质量异议,不同意赔偿上述损失,如果程女士没有付清工程尾款,其有权不签署保修单同时不承担保修责任。本案就工程质量问题及工程修复造价进行了两次鉴定,分别花费鉴定费用10万元与3万元,鉴定结果为工程确实存在质量问题,修复造价为2.8万。

裁判结果

法院经审理后认为,虽然合同中约定了未付清工程款项,装修公司有权不签署保险单,同时不承担保修义务,但因装修公司无法证明已经依照合同约定向程女士寄发了工程结算单,在工程款支付问题上程女士确实应支付尾款,但并不构成违约,且鉴定诉争工程确实存在诸多质量问题,据此判决程女士向装修公司支付工程款15万,装修公司向程女士支付修复费用28万。

法官释法

装修工程质量问题及保修问题是业主需重点关注的问题。如果装修工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷,装修公司应当履行保修义务。因此建议业主在签订相关合同时,一定不能忽视保修条款,且保修条款应对应具体的保修项目区分保修期限。一般装修工程及电气管线、给排水管道、设备安装工程的保修期为2年;供暖和供冷系统为2个采暖期/供冷期;屋面防水工程及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程保修期为5年。在装修工程竣工后业主应及时索取保修单。一旦发生工程质量问题,在保修期内应及时向装修公司发出保修通知,要求予以修复,若其不按保修书约定保修,则业主可以自行委托其他有资质单位保修,由原施工的装修公司承担相应责任。

「以案释法」装修是个麻烦事,诉讼维权有说法

相关内容

西安装修价格一览表(费用明细)

对于即将装修的业主们来说,装修报价无疑是他们十分关注的话题,要想不超支,就得提前将本地装修价格行情了解清楚,本期小编就为大家带来西安装修价格一览表,供各位参考。一、西安装修价格一览表1、半包装修价格400-600元/平米左右,具体费用要根据···

装修房子,宁大勿小的9个做法

装修靠细节制胜,并不是装修完了就完成任务了,结果入住以后各种不方便各种问题,完全没有价值可言。今天看看装修房子,有哪些东西大一点好,哪些东西小一点更好。.01水槽宁大勿小很好理解,大家都是普通老百姓,都是刚需宅,并不是豪宅,所以格局上大部分···

西安装修:怎样铺地板才能轻松又美观?

地板铺设是家装中非常重要的一环,它直接影响到我们的生活体验。一个好的地板铺装可以提升居住品质,而一个铺得不好的地板则可能导致问题不断。那么,在铺装地板时我们应该注意哪些技巧呢?首先,我们需要确保地面平整和清洁。清洁不彻底或者地面不平整都会导···

子洲天然气公司让居民购指定家装壁挂炉被质疑搞垄断

近日,子洲县有群众向本报记者反映,家里想安装壁挂炉,但子洲县天然气公司却要求必须购买他们指定的壁挂炉才能上户通气,否则将不予办理相关手续。难道子洲县天然气公司垄断了子洲的壁挂炉市场?带着这个问题,记者进行了调查。群众:天然气公司指定的壁挂炉···

装修墙面的N种做法,业主随便挑

今天所有墙面做法中不包含乳胶漆和壁纸【木地板上墙】◆木地板做墙面,一般人可能接受不了。一是没有这样做过,不知道到底咋样,再一个木地板并不便宜,成本很高。装修就是这样个人有个人爱好,你不试一下怎么知道不行呢。好打理,寿命要比乳胶漆和壁纸耐用得···

西安装修报价单明细表,西安装修报价明细表

大家好,关于西安装修报价单明细表很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于西安装修报价明细表的知识,希望对各位有所帮助!西安装修报价计算器【装修计算器】一、西安室内装修水电包工包料多少钱一平方西安室内装修水电包工包料的价格一般在200···

西安很实用的装修小技巧有哪些?

很多房主们在拿到新房之后都会兴奋的好几天睡不着觉,但是随之而来的装修问题往往会搞得人头晕眼花,十分焦躁。电视上有很多实例报道新人结婚因为房子装修而分道扬镳,其实装修房子是需要一定的装修技巧的。1、厨房分两组线!!一组连接厨房内所有用电,另一···

西安装修房屋半包、全包还是自己装?

装修是个耗钱的活儿,无论找熟人还是找装修公司,哪怕多花点钱,只要保证装修质量和效果。找谁装修都可以。但装修水平和质量往往最难评估的!这不是关系好就能解决的,而是看谁能解决装修问题、保证装修质量,咱们就找谁!一、全包装修:所有的材料和人工、设···

西安装修房屋预算低,怎么省钱装修?

大家也都知道现在的房价很高,对于很多普通人来讲,买房真的几乎花光了所有的积蓄,还要背负很多年的房贷,等到装修的时候,手里的预算真的很不多。正因为如此,很多朋友在装修的时候都比较苦恼,想要装修的好一点,让家人住的舒服一点,但又无奈手中没有多少···

神木维多利亚厨房装修细节讲解@西安榆林储团长装修设计

今天来到维多利亚工地,为大家介绍一下厨房装修的几个细节。·首先,下水管道需要包裹一层隔音棉,再用小红砖进行包裹。这样可以有效减少噪音,同时需要注意包裹时是否存在检修孔,并提前预留位置,以方便后期维修。·另外,水管建议走顶部,这样方便后期维护···

西安咸阳国际机场三期T5航站楼装修效果图

西安机场三期T5航站楼装修效果图来啦,整体设计将重现唐代建筑形制,以现代工艺复刻汉唐盛世、丝路长安的传统美学。据介绍,T5航站楼屋盖的设计灵感源自古建筑重檐屋顶构造,并充分融合西安地域文化精髓。整体项目预计今年年内完工。 ···

西安房屋装修攻略大全!装修不走弯路

房屋怎么装,看完就知道,把你不懂得觉得难得装修细节整了一遍,屡明白了,装修小白秒变大神, 快收藏起来吧!一、装修要点1、明确自己的装修风格你想装修成什么风格呢?你知道市场上所有的装修风格吗?如果你不是行内人,我想你的答案多半是否定的。现在,···

西安房屋装修攻略大全!考虑好这些点,装修不走弯路

说起装修,想必很多业主首先的反应就是难!但是装修这种事,再怎么装还是或多或少留下些遗憾,不可能十全十美。因此,在装修开始前了解一些常见的装修攻略和注意事项是很有必要的 ,提前做好一些功课,让装修更加省心。一、装修攻略1、明确自己的装修风格你···

装修很美好,消防更重要!

尘土飞扬、叮叮当当毛坯变佳居,旧房改新颜真是令人欣喜的事情家庭装修易燃材料多如果防火安全意识不强留有安全隐患,极易引发火灾家庭装修更需要重视消防安全火灾案例警示2022年10月23日,西安一住宅小区发生火灾,据了解起火房屋正在装修,起火地点···

6种过时的装修你做了几个?@西安榆林储团长装修设计

六种过时的装修你家做了几个?·第一、客厅不要做波打线,瓷砖通铺延伸感更好。·第二、不做复杂的电视墙,用乳胶漆调色加金属条点缀省钱又好看。·第三、墙面不要贴壁纸跟硅藻泥。乳胶漆调色或者用壁布效果更好,硅藻泥只能吸附甲醛无法分解甲醛,壁纸时间久···

家里装修这5种材料你选对了吗?@西安榆林储团长装修设计

家里装修这些材料你选对了没?第一,瓷砖还在用白水泥沟缝,容易发霉发黑,后期不好清理。现在都用美缝剂。第二,电视墙属于画龙点睛,很多人都不做忽略。建议大家有钱做个石材背景墙,高端大气。没钱我们可以把电视墙做成收纳柜,会又增加了收纳空间,同时也···

装修油漆工处理墙顶面的10个坑,你千万要重视@西安榆林...

油漆工处理墙面施工这10个坑你千万不能踩,因为它决定了你家吊顶和墙面的开裂程度,包括门套、踢脚线的缝隙,还有柜子跟墙面的缝隙。·第一,我们正常家庭刮腻子就和师傅说做顺平工艺,千万别花那冤枉钱做冲劲打点。但是踢脚线、门套边还有柜子边一定要做垂···

守望春运路的00后火车“修脚师”

守望春运路的00后火车“修脚师”中国青年报客户端1月16日,中国铁路西安局榆林车辆段检修库,检修车间轮轴班组轮轴装修工张哲宇正在将镟修完成的轮对推下车床。2000年出生的张哲宇是榆林车辆段检修车间轮轴班组最年轻的职工。轮对犹如双脚,承载着火···

厨房装修的5个细节@西安榆林储团长装修设计

厨房的瓷砖贴好以后,顶上一定要做铝扣板吊顶,因为楼上的下水管道在吊顶之上,后期有可能要维修。而且下水管道一定要用隔音棉做隔音降噪处理,防止后期噪音太大。第二个管子还有阳角处,一定要做90度,后期防止橱柜装好缝隙不均匀。阳角也建议大家去做45···

西安发现一户人家的装修,那叫一个高级,拍照给大伙瞅瞅,超羡慕

西安发现一户人家的装修,那叫一个高级,拍照给大伙瞅瞅,超羡慕有越来越多的90后女性成为了全职妈妈,分不清是因为带孩子没时间,还是因为年纪大了没有精力,更多的时间,全职妈妈都更愿意待在家里面。因此把家里收拾得很舒服,成为一件很重要的事情。今日···